entsprechenden Tiefbauarbeiten nicht vorgenommen. Die zweite Bauetappe sei erst im März
2009 zum Bau freigegeben worden, 148 Tage zu spät (KS, S. 15; kläg.act. 13 und 14a-c [Zusammenstellung Bauablauf Soll/Ist]; kläg.act. 47 - 52). Die im Werkvertrag geplante Rohbaufertigstellung habe nicht im Dezember 2008 erfolgen können. Die Klägerin sei für die um sieben
Monate verlängerte Bauzeit nicht verantwortlich und die Mehrkosten seien daher durch die Beklagten zu bezahlen.