{ "Signatur": "LU_KG_001", "Spider": "LU_Gerichte", "Sprache": "de", "Datum": "2020-11-19", "HTML": { "Datei": "LU_Gerichte/LU_KG_001_1B-19-40_2020-11-19.html", "URL": "https://gerichte.lu.ch/recht_sprechung/lgve/Ajax?EnId=10854", "Checksum": "b8017f9ace57f9b9ee92d82defcd50e6" }, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": [ "1B 19 40", "2021 I Nr. 2" ], "Kopfzeile": [ { "Sprachen": [ "de" ], "Text": "Luzern Kantonsgericht 1. Abteilung 19.11.2020 1B 19 40 (2021 I Nr. 2)" }, { "Sprachen": [ "fr" ], "Text": "Lucerne Kantonsgericht 1. Abteilung 19.11.2020 1B 19 40 (2021 I Nr. 2)" }, { "Sprachen": [ "it" ], "Text": "Lucerna Kantonsgericht 1. Abteilung 19.11.2020 1B 19 40 (2021 I Nr. 2)" } ], "Meta": [ { "Sprachen": [ "de" ], "Text": "Luzern Kantonsgericht 1. Abteilung" }, { "Sprachen": [ "fr" ], "Text": "Lucerne Kantonsgericht 1. Abteilung" }, { "Sprachen": [ "it" ], "Text": "Lucerna Kantonsgericht 1. Abteilung" } ], "Abstract": [ { "Sprachen": [ "de", "fr", "it" ], "Text": "Eine sog. Bauablaufstörung liegt vor, wenn die Arbeiten über die geplante und entsprechend vereinbarte Gesamtbauzeit hinaus verlängert werden müssen und die Baustelle länger betrieben werden muss. Die Verlängerung der Arbeiten bringt regelmässig einen Mehraufwand für den Unternehmer mit sich, worunter etwa Mehrkosten infolge längerer Vorhaltung von Baustelleninstallationen und Arbeitskräften fallen können.\r\nWeder im Gesetz noch in der SIA-Norm 118 findet sich eine hinreichende Anspruchsgrundlage für eine Mehrvergütung des Unternehmers bei Bauablaufstörungen. Ein Anspruch (auch) des (Festpreis-) Unternehmers auf Mehrvergütung ist dann zu bejahen, wenn der Besteller seine Mitwirkungspflichten verletzt und dadurch in Annahmeverzug gerät.\r\nDie Behauptungs- und Beweislast für die Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Besteller, etwa in Form einer falschen, unzweckmässigen oder fehlenden Koordination von Nebenunternehmern, liegt beim Unternehmer.\r\nVoraussetzung für das Entstehen von Rechten aus der Verletzung von Mitwirkungspflichten und damit auch für das Entstehen eines Anspruchs auf Mehrvergütung ist in jedem Fall, dass der Unternehmer den Bauherrn über dessen Mitwirkungspflichtverletzung sofort informiert und dabei die Ursache und die mutmassliche Dauer der nunmehr beim Unternehmer eintretenden Verzögerung konkret umschreibt.\r\nDer Unternehmer muss in seiner Anzeige den Besteller zwar nicht bereits über seine konkreten Ansprüche informieren, sondern kann diese auch noch nach Bauende geltend machen. Im Hinblick auf einen allfälligen Prozess und dem ihm dort obliegenden Nachweis des Mehraufwands und des Kausalzusammenhangs zwischen der Mitwirkungspflichtverletzung bzw. dem Annahmeverzug und den unmittelbaren Folgen (Bauerschwernis) und mittelbaren Folgen (Bauzeitverlängerung) ist der Unternehmer indes gut beraten, die Umstände nach Eintritt der Störung zeitnah zu dokumentieren, etwa mittels Tagesrapporten, Baujournalen oder einem tatsächlich ausgeführten Bauprogramm. Dies lässt sich im Prozess nicht durch das Beantragen einer Expertise ersetzen. | Art. 1 f. ZGB, Art. 8 ZGB; Art. 91 OR, Art. 365 OR; Art. 25 SIA-Norm 118, Art. 34 SIA-Norm 118, Art. 92 f. SIA-Norm 118, Art. 94 SIA-Norm 118, Art. 99 f. SIA-Norm 118 | OR (Obligationenrecht)" } ], "ScrapyJob": "446973/63/2423", "Zeit UTC": "21.03.2026 03:11:45", "Checksum": "533e365ca53c3d3e7074fecc108c3319", "Chunktime": "15.04.2026 13:28:51", "Chunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0001", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0001.json", "offset": 0, "len": 2539, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00001", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00001.txt", "offset": 0, "len": 599 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00002", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00002.txt", "offset": 402, "len": 564 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00003", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00003.txt", "offset": 812, "len": 551 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00004", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00004.txt", "offset": 1146, "len": 607 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00005", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00005.txt", "offset": 1363, "len": 564 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00006", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00006.txt", "offset": 1753, "len": 650 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00007", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00007.txt", "offset": 1927, "len": 611 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00008", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00008.txt", "offset": 2483, "len": 698 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0002", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0002.json", "offset": 2539, "len": 3611, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00008", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00008.txt", "offset": 2483, "len": 698 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00009", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00009.txt", "offset": 3069, "len": 624 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00010", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00010.txt", "offset": 3404, "len": 433 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00011", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00011.txt", "offset": 3693, "len": 554 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00012", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00012.txt", "offset": 4213, "len": 454 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00013", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00013.txt", "offset": 4562, "len": 584 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00014", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00014.txt", "offset": 5122, "len": 695 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00015", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00015.txt", "offset": 5738, "len": 605 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0003", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0003.json", "offset": 6150, "len": 3612, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00015", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00015.txt", "offset": 5738, "len": 605 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00016", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00016.txt", "offset": 6209, "len": 532 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00017", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00017.txt", "offset": 6501, "len": 669 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00018", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00018.txt", "offset": 7152, "len": 612 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00019", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00019.txt", "offset": 7723, "len": 443 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00020", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00020.txt", "offset": 8113, "len": 690 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00021", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00021.txt", "offset": 8786, "len": 596 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00022", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00022.txt", "offset": 9191, "len": 577 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00023", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00023.txt", "offset": 9593, "len": 560 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0004", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0004.json", "offset": 9762, "len": 3609, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00023", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00023.txt", "offset": 9593, "len": 560 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00024", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00024.txt", "offset": 10136, "len": 577 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00025", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00025.txt", "offset": 10525, "len": 684 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00026", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00026.txt", "offset": 11163, "len": 691 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00027", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00027.txt", "offset": 11827, "len": 565 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00028", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00028.txt", "offset": 12380, "len": 552 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00029", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00029.txt", "offset": 12907, "len": 689 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0005", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0005.json", "offset": 13371, "len": 3615, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00029", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00029.txt", "offset": 12907, "len": 689 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00030", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00030.txt", "offset": 13585, "len": 582 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00031", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00031.txt", "offset": 13756, "len": 666 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00032", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00032.txt", "offset": 14400, "len": 688 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00033", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00033.txt", "offset": 15073, "len": 594 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00034", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00034.txt", "offset": 15619, "len": 680 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00035", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00035.txt", "offset": 16246, "len": 492 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00036", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00036.txt", "offset": 16636, "len": 680 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00037", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00037.txt", "offset": 16961, "len": 692 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0006", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0006.json", "offset": 16986, "len": 3612, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00037", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00037.txt", "offset": 16961, "len": 692 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00038", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00038.txt", "offset": 17653, "len": 165 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00039", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00039.txt", "offset": 17701, "len": 677 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00040", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00040.txt", "offset": 17818, "len": 666 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00041", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00041.txt", "offset": 18378, "len": 613 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00042", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00042.txt", "offset": 18913, "len": 492 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00043", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00043.txt", "offset": 19191, "len": 545 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00044", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00044.txt", "offset": 19405, "len": 532 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00045", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00045.txt", "offset": 19930, "len": 488 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00046", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00046.txt", "offset": 20254, "len": 698 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0007", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0007.json", "offset": 20598, "len": 3612, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00046", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00046.txt", "offset": 20254, "len": 698 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00047", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00047.txt", "offset": 20952, "len": 472 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00048", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00048.txt", "offset": 21030, "len": 698 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00049", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00049.txt", "offset": 21728, "len": 632 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00050", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00050.txt", "offset": 22295, "len": 515 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00051", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00051.txt", "offset": 22770, "len": 667 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00052", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00052.txt", "offset": 23008, "len": 619 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00053", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00053.txt", "offset": 23546, "len": 656 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00054", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00054.txt", "offset": 23776, "len": 654 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0008", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0008.json", "offset": 24210, "len": 3612, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00054", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00054.txt", "offset": 23776, "len": 654 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00055", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00055.txt", "offset": 24333, "len": 660 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00056", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00056.txt", "offset": 24914, "len": 557 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00057", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00057.txt", "offset": 25297, "len": 491 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00058", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00058.txt", "offset": 25471, "len": 588 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00059", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00059.txt", "offset": 25788, "len": 698 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00060", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00060.txt", "offset": 26486, "len": 591 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00061", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00061.txt", "offset": 26860, "len": 370 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00062", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00062.txt", "offset": 27077, "len": 628 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00063", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00063.txt", "offset": 27230, "len": 572 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00064", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00064.txt", "offset": 27705, "len": 522 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0009", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0009.json", "offset": 27822, "len": 3613, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00064", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00064.txt", "offset": 27705, "len": 522 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00065", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00065.txt", "offset": 28065, "len": 698 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00066", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00066.txt", "offset": 28763, "len": 130 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00067", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00067.txt", "offset": 28874, "len": 694 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00068", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00068.txt", "offset": 29568, "len": 426 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00069", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00069.txt", "offset": 29984, "len": 663 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00070", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00070.txt", "offset": 30482, "len": 639 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00071", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00071.txt", "offset": 31057, "len": 688 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0010", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0010.json", "offset": 31435, "len": 3613, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00071", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00071.txt", "offset": 31057, "len": 688 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00072", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00072.txt", "offset": 31622, "len": 575 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00073", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00073.txt", "offset": 31937, "len": 624 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00074", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00074.txt", "offset": 32351, "len": 435 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00075", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00075.txt", "offset": 32561, "len": 506 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00076", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00076.txt", "offset": 32786, "len": 696 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00077", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00077.txt", "offset": 33482, "len": 612 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00078", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00078.txt", "offset": 34019, "len": 651 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00079", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00079.txt", "offset": 34094, "len": 641 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00080", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00080.txt", "offset": 34670, "len": 619 } ] }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0011", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_C0011.json", "offset": 35048, "len": 3210, "MicroChunks": [ { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00080", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00080.txt", "offset": 34670, "len": 619 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00081", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00081.txt", "offset": 35073, "len": 678 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00082", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00082.txt", "offset": 35520, "len": 502 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00083", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00083.txt", "offset": 35751, "len": 570 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00084", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00084.txt", "offset": 36022, "len": 696 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00085", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00085.txt", "offset": 36718, "len": 600 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00086", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00086.txt", "offset": 36877, "len": 694 }, { "id": "LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00087", "url": "https://files.entscheidsuche.ch/chunks/LU/KG/001/1B-19-40_2020-11-19_MC00087.txt", "offset": 37571, "len": 687 } ] } ] }