Il ressort en réalité du dossier que l’appelante, excédée par ce qu’elle estimait être des retards, a
mis l’intimée devant l’alternative suivante: soit le chantier se poursuivait immédiatement et sans
interruption, soit elle mettait un terme au contrat et confiait les travaux à des tiers. B.________ SA
ne pouvant mettre rapidement des ouvriers à disposition, A.________ Sàrl a dès lors clairement et
indubitablement opté pour la seconde option; elle a résilié le contrat "ex nunc".