SA a ainsi transmis à l’appelante sa facture finale et un
courrier dans lequel elle indiquait stopper les travaux et quitter le chantier conformément à la
demande de A.________ Sàrl. Celle-ci s’est plainte dans sa lettre du retard et du fait que les
travaux ne seraient pas repris avant le mois de novembre, de sorte qu’elle allait dans l’urgence
faire intervenir une autre entreprise pour la réalisation des travaux restants. B.________ SA a
répondu le 2 novembre 2006, rappelant qu’elle avait quitté le chantier sur demande de
E.________, après avoir terminé les travaux en cours, nettoyé le chantier et évacué les outils.
Enfin